知远网整理的付款承诺书（精选5篇），希望能帮助到大家，请阅读参考。
付款承诺书 篇1
___电讯科技工程有限公司：
贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20_年_月_日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写： 元整(￥： 元)未支付。
经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：
一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款，即￥ 元;
二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥： 元;
三、本案已经发生的诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件;
四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉;
五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。
____股份有限公司(盖章)
年 月 日
付款承诺书 篇2
珠海市建设工程招标投标管理中心：
我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
发单位名称(盖章)xxxxx
xx年x月xx日
付款承诺书 篇3
建行上海分行普陀支行：
我（付款人）于20xx年04月19日签订了编号为元；现我公司知悉（收款人）已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务，我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物，并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务（到期日），不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章：
法定代表人签字：
20xx年zz月z日
付款承诺书 篇4
材料商给付款公司的发票承诺书本公司是贵司项目材料供应商。本公司承诺因收取贵司材料款，而提供给贵司的所有发票均为从税务机关购买或开具的真实有效发票，本公司保证所提供的发票决无虚假、无大头小尾、无克隆发票等违法现象，一旦本公司所提供的发票被税务机关查处，本公司愿承担由此产生的一切法律责任及相关处罚费用。特此承诺！
材料
材料供应商（公章）：
年月日
法人身份
证复印件
付款承诺书 篇5
架子工收款承诺书
本人______________，外架总承包人。今收到金色玫瑰二期一标项目工程款________元整。本人承诺所拿工程款按照与17#楼、18#楼、21#楼三栋楼架子班组所签订的协议如实发放到工人手中不得拖欠民工工资。如因本人拖欠工人工资导致工人停工、消极工作造成工期延误给工程带来的损失由本人负全部责任。工人工资直接由本人支付一切责任与甲方无关。
特此承诺！
承诺人（签字）：
年 月 日
黄山恒生建设工程有限公司 金色玫瑰二期一标项目部